Kara umowna za brak zapłaty -wyrok Sądu Najwyższego
Kara umowna za brak zapłaty -wyrok Sądu Najwyższego Kara umowna za brak zapłaty się nie należy. Do takich wniosków doszedł Sąd Najwyższy podejmując w dniu 20.11.2019r. uchwałę w składzie 7 osobowym, III CZP/3/19. Wyrok SN jednoznacznie wskazuje kierunek w jakim powinno zmierzać orzecznictwo sądów powszechnych dotąd rozbieżne w tym zakresie. Chodzi o sytuację, gdy Wykonawca […]
Kara umowna winna uwzględniać realia przetargu
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14.01.2016r. IVCSK 223/15 przesądził korzystny sposób miarkowania kary umownej nałożonej na wykonawcę robót budowlanych. Na tle stanu faktycznego będącego przedmiotem oceny przez Sąd Najwyższy przedsiębiorca domagał się od Gminy 108 611,19zł. tytułem wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane potrąconego jako kary umowne. Przedsiębiorca miał ukończyć robotę budowlaną do 30 .11.2010r. […]
Wpływ wzrostu minimalnego wynagrodzenia na zamówienia publiczne
Od 1 stycznia 2017r. wzrasta minimalne wynagrodzenie do kwoty 2000zł. oraz wprowadza się pojęcie minimalnej stawki godzinowej dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych, wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce lub w państwach trzecich, czyli poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym.Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa […]
Klauzule umowne w zamówieniach publicznych
W zamówieniach publicznych znajdują zastosowanie klauzule umowne zarówno wykształcone w praktyce kontraktowej, jak i specyficzne dla zobowiązań między wykonawcą a zamawiającym. Można wymienić następujące rodzaje klauzul adaptacyjnych : 1. Klauzule umowne : zawarte bezpośrednio w umowie o zamówienie publiczne – na zasadzie swobody umów, zgodnie z art. 3531 KC24 z zastrzeżeniem art. 36 ust. 1 […]
Cesja w zamówieniach publicznych
Cesja w zamówieniach publicznych może być rozważana w dwóch aspektach: 1/ Cesja wynagrodzenia należnego Wykonawcy – dopuszczalna 2/Cesja praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego- niedopuszczalna Przelew wierzytelności – polega na przeniesieniu z majątku dotychczasowego wierzyciela /Wykonawcy/ wierzytelności przysługującej mu wobec dłużnika /Zamawiającego/ do majątku osoby trzeciej na mocy umowy zawartej pomiędzy […]
Stand still
Stand still to krótko pisząc zakaz zawarcia umowy ujmowany w dwóch aspektach: 1/ Zamawiający nie może zawrzeć umowy przed upływem określonego terminu od dokonania czynności wyboru najkorzystniejszej oferty–art.94 ust.1ustawy prawo zamówień publicznych, zwanej dalej pzp 2/ Zamawiający nie może zawrzeć umowy przed wydaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego sprawę, w przypadku wniesienia […]
Roboty zamienne a roboty dodatkowe
1.Roboty zamienne: – obowiązujące przepisy nie definiują pojęcia robót zamiennych – w piśmiennictwie przyjmuje się, iż robotami zamiennymi są roboty ujęte w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót, przewidziane do wykonania wg opisanej technologii i z konkretnych materiałów i urządzeń, lecz za zgodą projektanta i zamawiającego wykonane w innej technologii, z innych materiałów i przy zastosowaniu […]
Zmiana podmiotowa umowy o zamówienie publiczne
W trakcie trwania umowy o zamówienie publiczne zawartej z przedsiębiorcą doszło do jego przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem staje się dotychczasowy przedsiębiorca. Czy Zamawiający może kontynuować umowę o zamówienie publiczne z nowym podmiotem i dokonywać zapłaty za wykonane prace na podstawie faktury wystawionej przez nowy podmiot? Zgodnie ze stanowiskiem doktryny, […]
Miarkowanie kary umownej
Czy kara umowna za nienależyte wykonanie umowy może przekroczyć wysokość kary umownej za niewykonanie umowy? Ostatnio zapadło bardzo ciekawe orzeczenie Sądu Najwyższego, o którym pisałam już wcześniej , nie ukrywam, iż przyczyniłam się do jego wydania dzięki wyrokowi sądu II instancji, którego treść zainicjowała sięgnięcie po wyjątkowy środek ochrony prawnej jakim jest skarga kasacyjna. Sąd […]
Umowa o świadczenie niemożliwe ?- wyrok SN z 29.11.2013r.
Czy spotkaliście się z taką sytuacją, iż zanim doszło do podpisania umowa po wyborze najkorzystniejszej oferty termin realizacji wskazany w SIWZ już upłynął? Taką umowę należałoby traktować jako umowę nieważną, gdyż nie można zawrzeć umowy o świadczenie niemożliwe. Potwierdził to Zespół Arbitrów w wyroku z dnia z 7.03.2007r. stwierdzając, iż nie jest możliwe zawarcie umowy, […]